【荐】装修施工合同
在人民愈发重视法律的社会中，合同的类型越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编帮大家整理的装修施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
装修施工合同1发包方 （甲方）：
承包方 （乙方）：
合 同 编 号：
大旗尚易装饰公司
二零一零年一月修订
北京市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款
发包方（以下简称甲方）： 委托代理人（姓名）： 民族：住所：身份证号： 联系电话： 手机号：
承包方（以下简称乙方）： 法定代表人：联系电话： 本工程设计人： 联系电话： 施工队负责人： 联系电话：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况
1.1工程地点：
1.2工程装饰装修面积：
1.3工程户型：
1.4工程内容及做法（见报价和图纸）；
1.5工程承包，采取下列第 种方式；
（1）乙方包工，包全部材料。
（2）乙方包工，包部分材料，甲方提供其余部分材料。
1.6工程期限 日(以实际工作日计算)； ……此处隐藏37509个字……>
12.3协商或调解不成的，按下列第________________种方式解决。
（1）提交仲裁委员会仲裁。
（2）依法向人民法院提起诉讼。
第十一条的若干具体规定
13.1承包商应负责将工程施工产生的垃圾运出施工现场，并运送至社区内的指定地点。
（如果小区内没有指定地点，垃圾必须运到小区外，属于二次清运，二次清运费用由发包人承担）
13.2施工期间，发包人将外屋钥匙交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人应负责提供对外服务承包商应在现场安装并交付新的门锁。
13.3在施工期间，承包商的每日工作时间为________________。
第十二条其他约定事项：________________。
第十三条补充规定
15.1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
15.2本工程的施工图预算视为本合同的附件，经发包人批准签字后生效，具有同等法律效力。
15.3本合同签订后，本工程不得分包。
15.4本合同签订于________________。
雇主（签字）：________________
承包商（盖章）：________________
法定代表人：________________
委托代理人：________________
________________年________________月________________日
________________年________________月________________日
